喜意合同网

工程材料承包合同

合同模板

工程材料承包合同

  随着人们法律观念的日益增强,合同的类型越来越多,签订合同是为了保障双方的利益,避免不必要的争端。那么合同要怎么拟定?想必这让大家都很苦恼吧,以下是小编精心整理的工程材料承包合同,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

工程材料承包合同1

  甲方:_________(以下简称甲方)乙方:_________(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,针对黔西南州人民医院消毒供应放疗综合楼项目的劳务承包事宜,经甲乙双方共同协商,本着互利互惠的原则,特签订如下协议:

  一、工程名称:_________

  二、工程地址:_________

  三、分包方式:(土建劳务分包扫地出门);总体结构工程按建筑面积平方米承包。

  四、承包面积:_________

  以施工蓝图结算为准,承包总面积约为_________平方米。

  五、承包内容:

  包括建筑机械、材料周转、安全维护、辅助材料、劳务费用等(具体内容如下):

  1、主本从基础执层至结构(含所有钢筋工程模板、砼工程、外脚手架工程、散水、台阶、地沟、坡道工程、楼地面工程、所有垫层、砌体工程以及施工有关二次构造工程、墙体拉结筋、门窗洞口过梁的制作安装、墙体拉结筋植筋项目、屋面工程、安全设施及临时搭设工程、室内外抹灰工程)。

  2、承包的材料有扎丝、铁丝、钉钉、钢管、扣件、木枋、胶合板、大模板、电渣压力焊、焊条及主体所需的辅助材料。

  3、承包的机具:双吊篮起重机,对焊机,调直机,弯曲机,切断机,电锯、电刨、手推车、电焊机、砂浆搅拌机及主体和装修施工期间所需要的所有机具。

  4、乙方负责三级配电箱以下的(不含二级箱)电线、电缆现场临时使用的给排水。

  5、合格的安全防护用品:安全帽、安全带、安全网、绝缘橡胶手套,绝缘鞋等所有的安全防护设施,由乙方自负。

  6、乙方负责混凝土试块制作及养护。

  六、劳务承包工期:自_________年_________月_________日起开始计算,至_________年_________月_________日止,主体工程必须封顶,

  七、承包价格

  1、总体劳务承包价格,本工程总体建筑面积平方米综合单价包干法,承包单价( _________元/平方米),建筑面积按GB/T50353-20xx《建筑工程建筑面积计算规范进行计算》。

  2、以上承包价格中已含:人工费,超时工资,设备维修用工、机械操作工、主体结构、装修工程施工期间使用的材料装卸车等。

  3、工程劳务费按施工图建筑面积办理结算,设计变更工程量另作调整,设计变更增加建筑面积按实际增加面积计算,

  4、乙方必须积极配合甲方文明施工检查、质量、安全检查评定。

  5、乙方必须严格遵守合同和施工定额所含的工作内容进行施工。

  八、付款方式:

  每层顶板混凝土浇筑完成后甲方需支付该楼层80%的工程进度款。

  九、甲方义务:

  1、根据施工图和相关施工文件向乙方进行施工技术,对质量、安全、进度,文明工地验收标准的交底工作;施工中质量、安全、施工规范化管理等到方面的监督。

  2、及时向乙方提供施工前必须的技术资料。

  3、甲方提供现场所有用电,电费由甲方负责。

推荐合同范本:

工程材料承包合同

档口承包合同

项目经理承包合同

学校食堂承包合同

公司食堂承包合同

食堂承包合同

养殖承包合同

设施承包合同

  4、甲方提供二级配电以内的配电箱,给水到位。

  5、甲方提供经伟仪、铅锤仪,大线。乙方自备仪器进行工程测量放线,甲方只负责验收复核。仪器使用期间的维修,检定等一切费用由甲方负责。

  十、乙方义务:

  1、乙方进场施工前7日向甲方提供作业人员名单及身份证号码、两寸照片一张。

  2、乙方确保人员的身体素质和技术水平,职工年龄不得小于18周岁,不得超过50周岁,家属、小孩和非施工人员不能进入工地。严禁使用童工及年龄偏大和有精神疾病的人工作。

  3、乙方人员必须按施工图纸,施工方案施工规范。操作规程和验收标准进行施工,保证按期、按质、按量完成甲方制定的生产任务,服从甲方的统筹安排。提供周期计算并参加甲方协调会。

  6、乙方每月必须在甲方监督之下发放人工工资,签发工资表交甲方备案。由乙方拖欠工资而引起纠纷或劳动力不足,乙方自行解决。

  7、乙方不得以任何理由进行停工或消极怠工。

  8、乙方负责堆放管理,保证道路畅通,材料堆放整齐,必须确保文明施工现场。

  9、乙方负责甲方供材的保管和使用,如钢筋、水泥、砂浆等,用完后自行收拾整洁,如甲方发现有材料浪费现象,按照浪费程度大小进行现场定价罚款,罚款资金从每月工程进度款中扣取。

  10、认真做到活完料净脚下清,尤其楼层拆模后必须7日内将楼层内清理干净,其他分项工程每班次必须清理干净,工完场净清理不干净每次罚款200元。

  十一、承包质量要求

  1、乙方必须严格按照施工图,国家建筑施工技术规范和质量标准组织施工,遵守建设部、省建设厅,市建委和其他有关部门颁发的法律、法规和其他有关部门规定。

  2、工程质量:工程质量必须达到合格标准等级。

  3、乙方在工程质量、工期、安全文明施工,配合项目管理等。

  5、分部分项验收乙方在应按甲方质量要求做好自检工作,并提前通知甲方,甲方按通知时间组织验收,对不能保证施工质量的施工班组、个人,甲方有权清退出场,乙方应积极配合,应无条件接受处罚。

  6、乙方接受甲方的各项质量管理和规定,接受甲方的奖励及处罚。积极配合甲方帮好质量管理工作,在施工前对施工人工进行安全、技术交底,施工中应有专职质检员做好跟踪检查、监督、指导工作。配合甲方和监理检查,及时纠正指出的问题。

  7、特殊工种应持证上岗,并接受甲方和上级有监督部门的检查监督,持证人更换,应征得甲方同意。

  8、严格按照甲方审发的施工方案及技术交底进行操作,否则造成的返工、材料浪费由乙方承包。

  十二、安全责任

  1、精心、管理、注意防范杜绝重大安全事故。

  2、建立健全安全责任制,责任到人。乙方负责人主管乙方安全,并配备专职安全员,负责乙方施工中安全生产监督和安全检查,自行组织生产,安全防护,组织召开安全生产例会,认真做好班前安全技术交底,施工中乙方不得违反安全操作规程,

  3、保险以外的安全事故,甲方承担乙方承担。

  十三、增加工程量:价格现场协商。

  十四、各楼层天棚屋面构架、不在本次劳务合同内。

  十五、基础、直线加速器单项计价。

  十六、其他事项

  1、本合同未尽事宜,由甲乙双方共同协商,合同在执行过程中,如有争议,首先协商解决。如有争议直接向当地仲裁委员会提起仲裁或向人民法院起诉。

  2、本合同一式四分,甲方两份,乙方两份,工程结束及完全履行合同内容后,自动失效。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

工程材料承包合同2

  发包人:

  承包人: (以下简称甲方) (以下简称乙方)

  经甲、乙双方友好协商,相互了解,本着平等互利、自愿承担一切风险的原则下,甲方将 工程项目为基础以包工包料方式承包给乙方,具体协议如下,希双方自觉遵守,不得违约。

  一、工程名称:

  ____________

  二、工程地点:

  ____________________

  三、乙方所承包内容

  采用综合单价以包工包料方式包干。建筑面积 元/m2(大写: m2)人民币计算(建筑面积计算规则以工程综合验收合格后房管局测绘的面积为准)。

  四、开工日期:

  _______年____月____日

  竣工日期: _______年____月____日

  五、承包范围:

  工程施工图及设计图说明,图纸会审纪要及设计变更,甲方以包工包料发放给乙方,乙方在施工过程如有图纸改动,必须要求设计方和甲方同意更改。乙方承包内容所含图纸里面的内容有:基础开挖、地梁开挖、回填、水泥、河沙、碎石、商品混凝土、钢筋、外墙漆、窗、室内厨厕防水、房顶防水、楼梯扶手、外墙保温、室内抹灰和地皮垫层及各种辅助性材料,以室内清水房交工。(乙方不含图纸里面有的内容:消防、油漆、防瓷和室内涂料、水电安装、门,室内装修及地板砖、楼梯梯步在砖、吊顶装修、厨厕装修及厨厕瓷砖、化粪池、玻璃幕墙、玻璃门、玻璃雨棚不由乙方施工负责,一切由甲方自行负责施工)。

  六、甲方内容

  1、甲方提供图纸、水电的来源处。

  2、监理方的人员由甲方提供;

  3、乙方需要各种手续,甲方必须配合提供。

  4、如有更改、变动,所产生的劳务费用和材料费用都由乙方负责。

  七、乙方负责内容

  1、在该工程中所有的税收、报建费由乙方负责。

  2、水电预埋和防雷预埋,预埋管和防雷的材料由乙方负责。

  3、乙方不负责水电安装,只负责预埋。

  4、乙方负责窗子安装,材料以图为准。

  八、付款方式

  1、乙方进场后地梁起,甲方支付乙方工程款20万元。

  2、主体封面,甲方支付乙方工程款60万元。

  4、抹灰完工后,甲方支付乙方工程款:60万元。

  5、综合验收合格后,甲方支付乙方工程尾款:98%。

  6、其余2%作为保修金,在一年之内付清。

  九、质量要求

  1、严格按照施工图施工,执行《建筑工程施工质量验收规定》做好施工放线工作、材料计划,自检及专用表格填写,达到竣工验收合格。

  2、变更单等设计文件及规范要求,精化组织施工,加强现场这理及人员的技术管理工作,确保工程达到优质工程。经建设方、监理、项目部,甲方进行建筑规范验收。

  十、安全文明施工

  1、乙方对承包项目的安全施工负责,严格执行国家、地方的政策、法规、规范、标准和制度、不得违章指挥,严格执行安全技术交底,必须让进场人员进行安全教育;三级教育,班前班后安全活动。

  2、在施工过程中,安全事故责任及处理由甲乙双方共同调解处理,不得以任何理由推卸责任。

  本协议未尽事宜,甲乙双方负责人友好协商解决,协商不成的依法向所在地致人民法院起诉。

  本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字生效,具有同等的法律效力。

  甲方签字:

  _______年____月____日

  乙方签字:

  _______年____月____日

工程材料承包合同3

  甲方:

  乙方:

  工程项目部(甲方,以下称甲方,把该项目的料承包给乙方供应,考虑到该项目业主方给甲方的付款方式问题,为了确保该项目的顺利施工和及时完工,本着“平等互利,共同发展”的原则。甲、乙双方行签订如下协议:

  1、乙方负责该项目的时供货。

  2、此项目的施工过程中,乙方不得因市场价格变动而提高材料的供应价,也不得因市场价格变动拒绝供货。

  3、付款方式:乙方必须垫付一层的材料款,即做完第一层,付基础层款项,做完第二层,付第一层款项,以此类推,所押款项在工程完工,验收合格后二个月内付清。

  付款信息:

  户名:

  账号:

  开户银行:

  4、为了确保材料质量,乙方必须负责所供材料的送检工作,送检合格后才能供货,因乙方供货质量问题而造成的一切责任,由乙方负责,因甲方施工方法问题而造成的不良后果,由甲方负责。

  5、因乙方供货不及时或材料质量问题,甲方有权终止供货合同和拒绝乙方所垫货款,因甲方付款不及时,乙方有权终止供货合同,并有权追回垫付款项。

  6、因乙方单方面终止供货合同,甲方有权拒付乙方所垫货款。

  7、此合同未尽事宜,甲、乙方双方协商解决。

  此合同一式三份、甲方二份,乙方一份,具同等法律效力,此合同甲、乙双方签字后生效。

  甲方(公章): 乙方(公章):

  法定代表人(签字): 法定代表人(签字):

  _______年____月____日 _______年____月____日

工程材料承包合同4

  甲方:_________________________

  乙方:_________________________

  甲、乙双方本着互惠互利,共同开拓市场的精神,经双方友好协商,达成如下协议:

  一、甲方责任和权利

  1、甲方所销售的细木工板、饰面板、石膏板等一切板材应必须经过国家技术质量检测部门的.检验,是符合标准的国家绿色环保材料,应具有检验报告。

  2、甲方所销售的材料有多种,乙方有选择购买权。

  3、甲方负责解释有关产品的知识,保证产品质量的说明。

  4、若因甲方的材料原因而引起的质量问题,甲方应承担相应的责任。

  5、甲方应按双方事先约定好的价格进行销售。

  6、甲方须按照当月的销售额为乙方做出相应的返点(返点暂按_____%),其返点金额在每月甲方与乙方结算时冲减。

  二、乙方责任和权利

  1、乙方相关人员必须了解产品的使用性,做到准确的应用。

  2、现场材料验收,包括等级、品牌、数量等相关数据。

  3、乙方有权得到所购材料的相关资料。

  4、若甲方未能履行承诺时,乙方有权解除合同。

  三、供货方式

  乙方或乙方相关人员至甲方的店面购买材料,甲方须开出三联单据,由乙方材料采购员签字,运费由甲方承担。

  四、产品价格

  1、甲乙双方严格执行合同附件——价格表所标准的价格。

  2、若价格有变动,甲方应及时通知乙方,经甲乙双方达成一致后方可调整价格。

  五、结算方式

  甲方凭乙方材料采购员签字单据每月结算一次,日期为每月_____号。

  六、共同责任

  ①经甲乙双方协商,甲方所售给乙方的产品必须标有“_______装饰”的商标。

  ②甲方应在其店面标注“_______材料配送中心”的字样,且要明显。

  甲方(公章):________________乙方(公章):________________

  法定代表人(签字):__________法定代表人(签字):___________

  _________年____月____日_________年____月____日

工程材料承包合同5

  甲方(需方):

  乙方(供方):

  为确保甲方负责施工的________工程能保质、保量、按期完成,甲方委托乙方供应路面基层用碎石、石屑、粗砂。经甲、乙双方共同协商,本着互惠互利、公平合理的原则,签订以下协议:

  一、材料规格:

  甲方根据工程需要采购乙方合格的碎石和砂,碎石规格为6mm~37.5mm碎石,其中10mm~37.5mm占碎石比例不低于70%;石屑为0.5mm;粗砂为水洗砂,含泥量低于5%。碎石质量及规格甲方定期抽查,如不符合要求,甲方有权终止合同或要求乙方供应符合规范要求材料。

  二、材料数量:

  1、碎石约: m

  2、石屑约: m

  3、粗砂约: m

  三、材料单价:

  甲方从乙方处采购足够的碎石、石屑、粗砂运至施工拌合场,经双方协商,以实际丈量方量为准,该单价为最终单价,不随市场价调整,乙方中途不得要求加价,如违约,需支付甲方违约金 万元整,由甲方在材料费中扣除。

  四、结算支付方式:

  1、银行转账支付。

  2、甲方根据实际材料收方数量支付乙方材料费的50~60 %,工程竣工验收后3月内付清剩余款项。

  五、乙方责任:

  乙方必须有相关河道管理部门颁发的河道采砂许可证并附复印件加盖行政公章,以保证其采石、砂的合法性。同时,乙方还需满足以下要求:

  1、乙方必须于5月31日前备足相应数量碎石、石屑、粗砂供甲方拌合开工用。材料供应过程乙方必须确保甲方碎石、石屑、粗砂供应数量,不能因为材料供应数量影响甲方施工。

  2、涉及到材料所在地河道管理的一切事宜,应由乙方自行出面协调。甲方不参与河道管理部门的协调,乙方必须保证甲方工程进度不受干扰。

  3、乙方对甲方支付的材料费必须提供宝鸡市农村合作经济组织出具的正式收据(收据上有宝鸡市财政局、农业局监制章)。以上三条要求,由于乙方不能满足材料数量造成的甲方机械设备怠工等相关损失由乙方承担,费用由甲方在材料费中扣除,不足部分由乙方另行支付。同时甲方有权提前解除合同,由此造成的一切损失由乙方自行承担。

  六、其它事宜:

  1、合同履行中发生争议,双方协商解决。协商不成,由甲方所在地法院裁决。

  2、本合同受《合同法》保护和约束,甲乙双方不得违约,共同遵守。本协议壹式肆份,甲乙双方各持贰份,自双方签字盖章之日起生效,材料款付清后自动失效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

工程材料承包合同6

  甲方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  根据 工程需要,甲方将 人工劳务费、塔吊、模板、外架、扎丝、铁丝、铁钉及工程所需的辅助材料承包给乙方,按照《中华人民共和国建筑法》和《安全生产法》及有关法规的规定,结合本工程具体情况,为明确双方责任,经协商签订本合同。

  一、工程工期:6个月(除春节放假20天,计200天)

  二、工程地点:

  三、工程质量:符合国家强制性质量检验标准

  四、承包范围

  本工程承包范围:施工图以内的所有工程量,临时设施工程(电气控制材料,三级箱以后的;上楼用给水材料,其余材料由甲方提供)。不含工程:基础土石方机械开挖及土方机械回填(清理基础及机械不能回填的部位由乙方负责)、防水分项工程、门窗分项工程、节能分项工程、涂料分项工程、阳台栏杆及楼梯栏杆分项工程。(厨房、卫生间防滑地砖及其变更若建设单位要求做,则另计价)。其余工程量及用工一律由乙方保质保量完工。

  五、承包价格

  承包面积暂按5580平方米计算(工程结算按实际完成建筑面积计算),单价为300元/m2(不含安全文明措施费),总价约为1674000.00元(大写:壹佰陆拾柒万元整)。

  六、付款方式

  (1)乙方将工程垫至该工程先三个单元一层起来后,3日内付总价10%;先起三个单元二层完,3日内付至总价的20%;先起三个单元五层完,3日内付至总价的40%;后起二个单元三层完,3日内付至总价的60%;主体全部完工,3日内付至总价75%;内外装完工后,3日内付至总价的90%。余款在工程全部结算审出来后,2日内扣2%的保修金一次付清,保修期满一年后,10日内付给乙方。

  七、工期要求

  按甲方施工进度计划及甲方现场管理人员开具的施工任务单规定的时间内完成,每延误一天,甲方向乙方罚款 1000元并赔偿相关损失且若乙方在施工中造成的务工,返工损失均由乙方自行负责(甲方应扣除返工材料的`损失费用)。

  八、安全控制与责任

  乙方在施工中必须严格按照国家相关规定进行施工,严禁违章作业,若发生安全事故,3000.00元以内由乙方自行承担,3000.00以上甲方承担70%,剩余30%由乙方承担。

  九、安全施工

  1、乙方在施工中必须坚持“坚持第一、预防为主”的方针,严格按照国家现行有关安全生产管理规定和安全操作规程进行安全施工作业。

  2、严格服从甲方及有关部门的安全监督、指导管理,严格遵守执行现场施工安全管理规章制度,加强施工安全防护措施,做好:“三宝”、“四口”、“五临边”、“高处作业”等安全防护。

  3、禁止向下抛物,违者每次处罚500元。

  4、严禁机械带病和漏电作业。严禁违反安全操作规程和安全生产管理规章制度、违章指挥和违章作业,任何人不得在不符合规定施工条件和存在安全隐患的情况下强行施工。乙方有权拒绝违章指挥。

  5、乙方有违返安全生产管理规章制度者按甲方安全生产管理规章制度进行处罚。

  6、乙方承包人为本分项承包施工范围的第一安全责任人(亦为安全员),与甲方签订《安全施工合同》,对本项承包施工范围的具体施工作业安全全面负责,并承担其责任。负责做好工人岗前安全教育培训和安全技术交底,负责做好日常安全施工布置、检查工作。

  7、乙方必须注重安全施工,提高安全意识,加强安全防范,杜绝安全事故隐患,当发现安全隐患时必须立即停工并及时报告处理,严格做到无安全事故发生,若一旦发生安全事故,一切事故责任和经济损失均由相关责任方负责,甲方负责调查处理,其他方面甲方概不负责。

  十、其他条款

  1、不可抗力

  (1)双方关于不可抗力的约定:不可抗力包括战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾及暴风雨、洪水、地震等自然灾害。

  (2)因不可抗力事件导致的费用及延误的工期按以下方法承担:

  1、甲乙双方人员伤亡由其所属方负责,并承担相关费用;

  2、乙方机械设备损坏及停工损失,由乙方承担;

  3、延误的工期顺延。

  2、保险

  乙方从事危险作业的职工以外伤害保险和施工场地自有人员生命财产保险,由甲方负责办理并支付保险费用。

  3、合同解除

  (1)甲乙双方协商一致,可以解除合同;

  (2)因不可抗力使合同无法履行,可以解除合同;

  (3)因一方违约致使合同无法履行,可以解除合同;

  (4)合同解除后,不影响双方在合同中的约定的结算和清理条款的效力。

  4、制度管理

  (1)乙方必须无条件服从甲方及各职能部门的管理,遵守执行各项管理规章制度,遵章守纪守法,搞好团结友爱,搞好相互协作,如有违纪违章者将严格按有关规章制度进行处罚。

  (2)施工中在保证工程质量的前提下,乙方应注意节省原材料和机械设备的使用保护,不得浪费、损失或丢失。若有违反,除照价赔偿外,并案甲方管理制度进行经济处罚,每天收工时必须将剩余材料分类归堆,做到工完场清。

  (3)乙方若不服从甲方和有关部门的正常管理,不能保证工程质量和工期要求者,甲方有权单方终止合同。

  十、甲方责任:若因甲方资金和材料不到位导致停工,甲方需对乙方每天所发生的费用无条件负责。(包含机械租金,周转材料租金,所有工人务工费可三日内不计);若停工15日以上乙方有权要求退场,甲方需对乙方在此投入的所有资金无条件赔偿。其中含周转材料、架管、扣件租金、塔吊租金、大小型机械费并承担赔付给乙方全款50%的损失。

  十一、合同生效与终止

  1、本合同订立时间: 年 月 日

  2、合同订立地点:

  3、合同生效:本合同若有未尽事宜,经双方协商签订补充协议生效。

  4、合同补充:本合同若有未尽事宜,经双方协商签订补充协议生效。

  5、合同终止:双方履行合同全部义务,竣工决算价款全部支付协议终止。

  6、合同份数:本合同一式四份,由双方各执二份。

  甲方(签字): 甲方委托代理人(签字):

  乙方(签字): 乙方委托代理人(签字):

工程材料承包合同7

  甲 方:

  乙 方:

  鉴于甲方需要将甲方总包的装饰安装工程中的部分材料分包给乙方,鉴于乙方愿意为甲方提供该部分材料,经双方充分、友好协商一致,甲方委托乙方为甲方总包的 工程提供部分材料并调试开通。现按下列条款订立本合同:

  一. 合同价格:甲乙双方商定整个工程的服务费用为 人民币 。

  二. 工程量说明:甲方负责该项目 施工,乙方提供附件清单的材料,并调试交换设备、熔接光纤、整理机柜跳线。

  三. 双方责任:

  甲方:做好现场施工相关工作;给乙方提供乙方在调试过程中所需的各项便利条件;按时给付乙方材料款。

  乙方:应及时提供附件材料清单的各项材料和设备;接甲方通知2工作日内进场调试设备;协助相关材料厂商做好售后服务工作。

  四. 结算方式:

  甲方在乙方系统施工前支付工程总预算的30%(¥ ),乙方为甲方备货,货进工地后,甲方支付工程总预算的50%(¥ ),乙方为甲方施工完后,甲方支付总预算的剩余款额(¥ )

  五. 违约责任:甲乙双方任一方违约,赔偿给另一方合同总价20%的违约损失。

  六. 本合同一式二份,甲乙双方各持一份。由双方代表人签字后生效。

  七. 合同签约地:

  八. 其他:盖章签字回传及视为合同生效。

  甲方(公章): 乙方(公章):

  法定代表人(签字): 法定代表人(签字):

  _______年____月____日 _______年____月____日

工程材料承包合同8

  甲方

  乙方

  甲方建商住楼一幢,施工场地地已平整,道路畅通,水、电设施齐全,各种建设审批手续完备,已完全具施工条件。为使楼房尽快建设,明确双方的权利义务,经甲乙双方共协商,自愿达成以下建房协议,以便共同遵守。

  一、工程名称为:

  商住并用房。

  二、工程结构:

  商住并用房层,其中1层为框架结构,以上为砖混结构。

  三、图纸和文件的保管与提供:

  协议书成立后日内,甲方交付施工图两套,交付乙方的图纸由乙方保管,并作为施工资料、交工验收凭据。施工中甲方变更设计应于五个工作日前通知乙方。不按时通知造成的损失由甲方自付,通知后乙方不按通知施工造成的损失由乙方承担。设计变增的工程量由甲方支付施工费,变减的工程量可相应减少工程费用。

  四、承包范围及要求:

  承包范围为该工程的地基处理(地基高于公路公分后,再三步阶梯计公分为一层的地坪),结构建造(土建施工),内外墙水泥粉墙(外墙贴瓷砖),室内水泥地坪,墙内及室顶的电话线、有线电视线,网络线路、空调线、照明电线等暗线的安装,上下水道预留管道的处理及防水处理,房顶的建设及防水处理,天然气管道的预留处理,木工施工,楼梯的建造。要求:严格按照施工图纸施工。

  五、承包方式:

  包工包料

  六、工程期限:

  _______年____月____日开工,_______年____月____日峻工,有效工期为______天。不能如期峻工,承担甲方因此而付出的看管费、劳务费,造成材料损失的,以购买价承担材料费。甲方变更设计增加施工量的相应增加工期。自然条件造成不能施工的自动延长工期。乙方无正当理由停工天以上,甲方有权解除协议,未支付施工费用不再对付。

  七、施工设备的提供:

  施工设备及机械由乙方全部提供,并与本协议书成立后,图纸交付之日起日内运到施工场地。施工设备、施工机械的数量,以有效保证正常施工为限。

  八、价金及支付方式:

  以上工程总承包金为元。变更设计的,变更后的工程量,按总价金与总工程量的比例,计算变更价金的增减。

  支付方式:采用现金分期支付的方式。施工机械施工设备到施工场地付总价金的______%,三层主体结构完成后付总价金的______%,全部主体结构完成后付总价款的______ %,墙体粉墙完成后付总价款的______%,全部工程完工付至价款的95%,下余5%作为保修费用一年以后支付。

  九、材料供应:

  工程所需材料由甲方提供,乙方对不符合质量的材料有义务要求甲方更换,不履行此注意义务而发生的损失由乙方承担责任。

  因材料供应的原因至工程延误的,乙方有权同等地延长施工期限。

  对材料的使用应依合理为原则,不得有浪费的情形,否则甲方有请求乙方有赔偿的权利。

  十、质量要求:

  严格按施工图纸和有关建设部门的规定施工。

  十一、施工安全:

  乙方全面负责本施工过程中的施工安全,施工中出现的一切事故均由乙方承担。

  十二、工伤事故的处理:

  对到施工场地的施工人员,乙方必须按实际人员,办理施工人员及第三人人身生命财产办理保险,支付保险费用。

  施工中发生的一切人身损害和第三人人身损害,由乙方承担。

  十三、质量保修:

  乙方按法律、行政法规对交付使用的工程保修,并保修期内承担质量保修责任。屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年。

  十四、违约责任:

  本协议书中各条款任何一方不履行或不完全履行即构成违约,违约方承担守约因此而造的全部损失。

  十五、本协议未尽事宜另行协商。

  十六、本协议一式份,甲乙双方各持一份,交保管一份。

  附:施工图纸以及施工图中对各项标准,参数及施工要求等是本协议书的组成部分。

  甲方

  乙方

  _______年____月____日

工程材料承包合同9

  以下简称甲方

  以下简称乙方

  甲方的 工程 材料,确定乙方为供货商,经双方协商同意,订立本合同履行。

  一、供货材料数量及价格:

  二、质量要求: 。

  三、验收标准及方式:

  四、供货地点及运输装卸费用承担:

  五、现场加工要求:

  六、结算及付款方式:

  七、双方违约责任:

  八、合同的终止:双方履行完各自的权利和义务,本合同自行终结。任何一方违背合同的规定条款,对方都可以不承担责任而终止本合同。

  九、合同争议的解决:本合同在履行过程中发生争议时,双方协商解决,协商不成时,任何一方可依法向当地人民法院提起诉讼。

  十、本合同一式三份,双方签字后生效,其中甲方二份、乙方一份,具有同等效力。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  _________年____月____日

工程材料承包合同10

  出卖人(甲方):_________

  买受人(乙方):_________

  根据《中华人民共和国民法典》及有关规定,甲、乙双方本着平等、互利、互惠的原则,就乙方向甲方采购钢材事宜达成如下合同条款:

  一、乙方工程的名称及地点:

  二、乙方因工程需要,自______年______月______日至______年______月______日不定时多批次向甲方采购钢材,总量约吨。

  三、交易方式:

  (一)在本合同有效期内,乙方指定、作为乙方代表,可以口头或者书面向甲方订货、并签收甲方的送(供)货单等,乙方对该代表上述行为均予认可。除该代表外,乙方其他人员除书面特别授权外,无权行使本合同项下乙方权利;

  (二)在本合同有效期内,乙方代表可以电话、书面等形式通知甲方所需采购的钢材具体的品名、规格、数量等,甲方应当按照乙方的要货通知在小时内将乙方所需钢材送到指定地点。如有特殊原因无法及时送达的,甲方应当征得乙方书面同意;

  (三)乙方在甲方的钢材送达后当场清点数量应、核对规格、品名、价格等,核实后在甲方的送货单或供货单上签名,该送货单或供货单作为甲乙双方结算的凭证。

  四、钢材的品牌、规格、数量:根据乙方每次的要货订单为准,甲方应当按照乙方的订单向乙方提供钢材。

  五、钢材的计量方式:

  六、钢材的价格(包括运输费用)

  七、交(提)货地点、方式:每批钢材的交货地点为本合同

  第一款标明的工程地点,由甲方负责运送到达。

  八、质量要求、技术标准:甲方所供钢材必须符合国家规定的相应质量标准,并随货出具每批次的质量保证书。

  九、验收标准、方法:乙方应在收到甲方送达钢材后48小时内取样送当地法定检测部门进行检测,检测合格后方可使用。如钢材在检测后发现质量不合格,乙方应当在收到检测报告24小时内书面通知甲方,甲方应当负责退回并及时调换供应合格产品,同时承担由此产生的一切费用。因钢材不合格退回甲方的,由此给乙方造成损失的,甲方还应当承担相当于所造成损失额的赔偿责任。

  十、结算及付款时间、方式:

  十一、违约责任:

  (一)、在合同履行期内,若乙方更换钢材供应商,应事先通知甲方,并在更换之日起五日内偿清所欠甲方的钢材款,逾期不付清货款的,乙方每日应当按照未付金额的千分之三支付给甲方违约金;

  (二)、乙方如未征得甲方书面同意,不能按合同规定的时间承付甲方的钢材款,每逾期一日乙方应当按照未付金额的千分之__________付给甲方违约金;

  (三)、甲方未经乙方书面同意,延迟送货,影响乙方工程进度,甲方应当赔付乙方所受的损失;损失无法计算的,每逾期一日,按照迟延送货的金额的千分之__________计付;

  (四)、合同履行中如因不可抗力致合同无法履行时,甲、乙双方均可解除本合同,并在对方解除合同通知到达之日起五日内结清已经交易的钢材款。逾期支付的,乙方应当每日按照未偿清金额的千分之__________支付给甲方违约金;

  十二、如需合同担保,双方另行签订担保合同,作为本合同附件。

  十三、解决合同纠纷的方式:双方协商解决,协商不成的,双方均可向当地人民法院起诉。

  十四、其它约定事项:本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,经双方签字盖章即生效。

  甲方(公章):_____________

  乙方(公章):_____________

  法定代表人(签字):_____________

  法定代表人(签字):_____________

  _____________年__________月____日

  _____________年__________月____日

工程材料承包合同11

  发包人:(以下简称甲方)

  承包人:(以下简称乙方)

  说明:本合同根据广东省建设厅推行的《广东省建设工程标准施工合同》编制而成,作为发包人和承包人的合同签订的版本,合同条款须根据招标文件的要求及承包人的投标文件内容适当调整补充;

  一、工程概况

  工程名称:___留所迁建工程

  工程地点:___鼔镇原知青场

  工程规模及内容:办公楼4层,监房2层,高度16.5米,总建筑面积6849.22平方米

  结构形式:框架

  工程立项、规划批准文件号:高发改审函[20______]16号

  资金来源:争取上级支持,不足部分由地方财政配套资金解决

  二、工程承包范围

  承包范围:施工总承包(包括建筑及安装工程)

  三、合同工期

  工程合同工期总日历天数:235天。

  拟从20______年12月30日开始施工,至20______年8月21日竣工完成

  四、质量标准

  工程质量标准:要求达到国家建设工程质量验收标准(GB50300—20___)合格以上。

  五、合同价款

  合同总价(大写): ;(小写):7元。

  项目单价:□详见承包人的投标报价书(招标工程);

  详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)。

  六、组成合同的文件

  组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2。2款赋予的规定一致。

  七、词语含义

  本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

  八、承包人承诺

  承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定实施、完成并保修合同工程,履行本合同所约定的全部义务。

  九、发包人承诺

  发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。

  十、合同生效

  订立合同时间:_______年____月____日

  订立合同地点:___安局会议室合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后,于即时生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

工程材料承包合同12

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》及其它相关法律、法规,本着自愿、平等、公平和诚信的原则,结合本工程情况,甲乙双方达成如下协议。

  一、工程概况:

  1、工程名称:私房

  2、工程地点:青江村还房自建点

  3、工程建设规模:一层为框架,二至七层为住房,结构为砖混。

  二、承包方式:

  1、乙方包工不包料,乙方以甲方提供的设计方案为准,签字以后不得更改。

  2、乙方负责施工所需的机械工具、设备和模板(含钉子、元丝等低值易耗品)。

  3、室内素抹灰、清水房,不含二次装修。

  三、工期:

  乙方正式施工之日起150天。如因甲方原因导致工程不能正常施工或不可抗拒的自然因素(如:下雨、停电、停水),工期顺延。

  四、工程质量:

  参照《国家民用建设规范》、《建筑工程施工质量验收标准规范》为准。

  五、工程内容:

  1、主体为砖混。正面贴100×100外墙砖,后墙及两侧面素抹灰,室内素抹灰,窗户做雨棚。

  2、二层厨房、厕所装修。

  3、室内外水电安装:乙方按照甲方要求的位置铺设水电、光纤、电话、煤气管道等。

  六、结算方式:

  1、工程按实际平方结算(及按建筑物外墙边线计算),计150元/㎡。

  2、人生意外保险费用由甲乙双方各付一元。

  七、付款方式:

  1、乙方机具、设备、模板进场后,甲方支付乙方总价的5% ;一层安装预制板后,甲方支付乙方总价的30%;二三层安装预制板后,甲方支付乙方总价的30%。

  2、剩余部分工程竣工验收后,甲方支付乙方总价的35%。

  八、工程质量保证:

  1、屋面、外墙、厨房、卫生间漏水保修一年。

  2、水电保修一年(灯具开关、水开关坏不保修)。

  3、竣工验收之日起12个月后,没有出现质量问题,甲方付给乙方剩余尾款。

  4、因施工质量事故所造成的建筑材料损失或其它伤害由乙方负全责并全额赔偿。

  5、乙方所有施工人员未经甲方同意,不得携带任何建筑材料离开施工现场。若发现有携带现象发生,则扣除乙方总价的10%。

  九、甲方职责:

  1、做好“三通一平”。

  2、按时付款给乙方。

  3、对工程质量、进度进行监督,搞好邻里关系。

  4、搞好各项材料的采集、供应和管理,不断乙方材料。

  5、甲方对本工程向乙方进行技术交底。

  十、乙方职责:

  1、乙方必须按照国家相关施工标准、保质保量施工。

  2、乙方所需甲方提供材料,乙方应提前七天通知甲方采购。

  3、乙方应做好本工程施工现场安全管理,若发生安全事故,由乙方负全责、赔偿。

  十一、安全责任:

  由乙方负全责。施工过程中乙方、第三方人员,如有安全事故发生,由乙方承担全部责任和赔偿。甲方不负任何责任和赔偿。

  十二、违约责任:

  合同签订生效后,双方认真履行以上条约。如发生违约,由违约方承担相关责任并支付合同总价的30%给守约方,以及赔偿一切经济损失(及按《合同法》办理),经济纠纷诉讼由当地法院仲裁。

  十三、本合同未尽事项由双方协商解决,竣工验收后结清人工费,保修期结束后自动终止本合同。

  十四、本合同一式三份,甲乙双方各持一份,相关政府部门存档管理一份。

  本合同未尽事宜,双方可以协商订立补充协议。补充协议与本合同具有同等的效力。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

标签:工程材料承包合同

上一篇 档口承包合同

下一篇 很抱歉没有了